Государственная закупка упрощенная закупка

без КЭП

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (код ДК 021:2015 – 45310000-3 «Електромонтажні роботи»)«Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ Ф-7 РП-0,4кВ ТП-103 ст. Бердянськ, для забезпечення приєднання електроустановок об'єкту Василенко Н.І.: … "Земельна ділянка для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд", який розташований за адресою: Запорізька обл, м. Бердянськ, вул. Лієпайська, 93-б».

Строки виконання робіт встановлюються Календарним графіком (Додаток 2 до Договору), в якому визначаються дати початку та закінчення робіт. Підрядник зобов’язується завершити виконання робіт не пізніше 31.12.2020. Підрядник зобов’язується розпочати … виконання робіт, не пізніше 10 робочих днів від дня направлення Замовником письмової рознарядки, яка подається Замовником за умови включення до Контрольних завдань з освоєння капітальних інвестицій АТ «Укрзалізниця» та пооб’єктного плану освоєння капітальних інвестицій на 2020 рік

Ожидаемая стоимость

610 237,20 грн

c НДС

Не состоялась

Период уточнений

с 13 февр. 2020 11:35

до 18 февр. 2020 17:00

Прием предложений

с 18 февр. 2020 17:00

до 20 февр. 2020 17:00

Аукцион

не было

Квалификация

не было

Предложения рассмотрены

не было

Подача предложений:

18 февр. 2020 17:00 – 20 февр. 2020 17:00

Период уточнений:

13 февр. 2020 11:35 – 18 февр. 2020 17:00

Показать все важные даты

Скрыть даты

Информация о заказчике

Наименование:

Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця"

Код ЕГРПОУ:

40081237

Веб сайт:

Не указано

Адрес:

Україна, 49600, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. К.Маркса 108

Рейтинг:

Об этой компании еще не оставляли отзывов

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Основной контакт

Имя:

Моторін Роман Русланович

Владение языком:

—

Телефон:

056-793-07-48

E-mail:

R.MOTORIN@DP.UZ.GOV.UA

Fax:

—

Показать контакты заказчика

Скрыть контакты заказчика

Список позиций

№	Название	Количество	Доставка	Место доставки
1	«Технічне переоснащення ПЛ-0,4кВ Ф-7 РП-0,4кВ ТП-103 ст. Бердянськ, для забезпечення приєднання електроустановок об'єкту Василенко Н.І.: "Земельна ділянка для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд", який розташований за адресою: Запорізька обл, м. Бердянськ, вул. Лієпайська, 93-б». Код ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи	Количество: 1 Роботи	Период доставки: до 31 дек. 2020	Место доставки: Не указано

Документы закупки

Название документа	Тип документа	Дата размещения
Робоча Докуентація Бердянськ.pdf Скачать	Не указано	13 февр. 2020 11:34
Додаток № 3-А ДЕЗ Роб. Василенко.doc Скачать	Не указано	13 февр. 2020 11:34
ДЕЗ Роб Василенко 2020.doc Скачать	Не указано	13 февр. 2020 11:34

Условия оплаты

Оплата после события:

выполнение работ

Тип оплаты:

послеоплата

Размер оплаты:

100%

Период (дней):

30 ( банковские )

Описание:

Оплата фактично виконаних робіт Підрядником проводиться Замовником протягом 30 банківських днів з дати підписання сторонами «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (за формою № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (за формою № КБ-3), але не раніше реєстрації податкової накладної

О закупке

Идентификатор prozorro:

UA-2020-02-13-000287-a

Ожидаемая стоимость:

610 237,20 грн c НДС

Размер минимального шага понижения цены:

3 051,19 грн

Вид предмета закупки:

Основным предметом закупки является проектирование, строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работы по нормированию в строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая фотосъемка и другие услуги, включаемые в сметную стоимость работ, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ.

Отзывы в Dozorro:

Просмотреть

Показать больше информации

Скрыть детальную информация